Оглавление:

КЛОП КОНТРОЛЬ

Круглосуточная служба дезинсекции

+7 (499)-686-03-71 Москва и МО
+7 (917)-511-84-16 Вся Россия

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Лучшие мастера города — работают у нас! / К нам обращаются. Нас рекомендуют. Нас благодарят! / Звоните нам на горячую линию +7(499)-686-03-71! / С результатом — Вы получаете гарантированный сертификат на 1 год! / С нами вы под защитой от насекомых и грызунов! / Конфиденциально! / Без порчи мебели. Без запаха. Без шума! / Работаем без выходных! / Выезжаем оперативно!

КЛОП КОНТРОЛЬ

Круглосуточная служба дезинсекции

+7 (499)-686-03-71 Москва и МО
+7 (917)-511-84-16 Вся Россия

Договор по дезинфекции, дератизации и дезинсекции для организаций

Служба Дезинсекции «Клоп –Котроль» проводит работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Наша компания предлагает заключение договоров на постоянное обслуживание организаций, работающих в сфере общественного питания, торговли, гостиничного бизнеса, производства и жилищно-коммунального хозяйства. К тому же мы оформляем пакет документов: договора на дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию, акт дезинфекции, дезинсекции и дератизации необходимый для санитарных проверок.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

8 499 686 03 71 8 929 602 77 93

«Клоп-Контроль. Для бизнеса» — Программа санитарного обслуживания для юридических лиц

  • кафе, ресторанов, кондитерских, баров, столовых;
  • магазины, павильоны, торговые палатки;
  • офисы, склады, транспортные средства;
  • гостиницы, отели, хостелы;
  • жилищно-коммунальные хозяйства;
  • кинотеатры;
  • аптеки, медицинские учреждения и т.д.

Комплекс Услуг входящий в программу «Клоп-Контроль. Для бизнеса.»

В рамках программы «Клоп-Контроль. Для Бизнеса» мы предоставляем такие услуги:

  • уничтожение клопов в гостиницах, хостелах, отелях, в кинотеатрах, в автомобилях;
  • борьба с тараканами в местах общественного питания и проживания;
  • истребление грызунов;
  • борьба с вирусами, бактериями, плесенью.

Приведенный выше комплекс услуг предоставляется с применением в своей работе современных техник: тактика, стратегия, аппаратура, препараты. Мы используем в своей работе только сертифицированные в Российской Федерации инсектициды 4-го класса безопасности.

В нашем арсенале имеются такие высокоэффективные инструменты, как генераторы холодного и горячего тумана. Это самая продуктивная технология для обработки закрытых и открытых территорий.

Например, для мест общественного питания, мест общественного проживания используется метод генерирования холодного тумана для борьбы с насекомыми всех видов.

А вот где требуется усиленная и оперативная дезинфекция мы применяем методику: генерирования горячего тумана.

Наши условия обслуживания

В соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора, СанЭпидемСтанции, СанПиН и ППК, служба дезинсекции «Клоп Контроль» обеспечивает всем комплексом документации, подтверждающий качество выполненных работ и гарантирующий сохранение эффекта от выполненных услуг, наших партнеров.

Нашим клиентам мы предоставляем «Акт выполненных работ», документ, который подтверждает исполнение работ на площадях, указанных в «Договоре дезинсекции, дезинфекции, дератизации» и служит официальным подтверждением соблюдения санитарных норм.

Образец договора на ДДД

ДОГОВОР №

на оказание услуг по дезинсекции, дератизации, дезинфекции

г. Москва « » месяц 20.. г.

Общество с ограниченной ответственностью «….», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора …. действующего на основании Устава, с одной стороны и …. именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора …, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется осуществлять деятельность по проведению дезинфекционных мероприятий (дератизация и дезинсекция) (далее – услуги) на объекте Заказчика, указанного в Приложении к Договору.

1.2. Дератизация на объекте предусматривает:

  • обследование объекта (вся площадь объекта и прилегающая к нему территория);
  • разработку тактики дератизации;
  • собственно дератизацию;
  • контроль результатов проводимых мероприятий.

1.3. Дезинсекция предусматривает истребительные мероприятия (клопов и тараканов) на объекте, указанного в Приложении к Договору. Обработка жуков, блох, моли, мух и комаров производится по письменной заявке Заказчика, за дополнительную оплату.

1.4. Дезинфекция профилактическая предусматривает:

  • уничтожение микробов и бактерий.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

    предоставлять услуги в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, инструкциями и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

предоставлять услуги в сроки, установленные в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами,

обеспечить надлежащее качество предоставляемых услуг;

при дератизации: причиной появления грызунов в помещениях Объекта, которые по техническим причинам невозможно сделать непроницаемыми для грызунов, а также в тех помещениях, где в результате проведенного ремонта оставлены не заделанные отверстия по ходу отопительных, водопроводных, канализационных и газовых труб, не может считаться некачественная услуга Исполнителя;

при дезинсекции и дезинфекции: в случае несоблюдения Заказчиком санитарно-профилактических мер (уборка помещений, проведенная непосредственно после санитарной обработки), что способствует заселению Объекта насекомыми, причиной появления насекомых не может считаться некачественная услуга Исполнителя;

предоставлять Заказчику консультации и предложения, связанные с проводимыми работами;

  • при получении уведомления Заказчика о резком увеличении численности грызунов или насекомых проводить дополнительные работы (без дополнительной оплаты).
  • 2.2. Заказчик обязуется:

      назначить ответственное лицо, которое обязано присутствовать во время проводимых Исполнителем работ и подписывать Акты выполненных работ;

    проводить необходимые санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия для исключения доступа грызунов в строения, к пище, воде, препятствующие их расселению и не благоприятствующие обитанию

    соблюдать все указанные «Исполнителем» меры безопасности в отношении применяемых средств борьбы с грызунами и насекомыми;

    направлять Исполнителю заказы на дополнительные работы не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты начала предоставления услуг факсимильной связью, почтой, либо с нарочным;

  • обеспечить доступ Исполнителя на объекты для проведения работ.
  • 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    3.1. Стоимость услуг на каждом объекте определяется в приложении к Договору.

    3.2. Заказчик выплачивает стоимость услуг, указанную в Приложении к Договору, ежемесячно в течение 5 рабочих дней после получения счета Исполнителя.

    3.3. Стоимость работ может быть изменена соглашением Сторон.

    3.4. Обязательство Заказчика по оплате предоставленных услуг, считается исполненным со дня поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и заключен до ….. 20.. г.

    4.2. По истечении срока действия Договора, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если за один месяц до окончания срока действия Договора ни одна из сторон в письменной форме не сообщит о своем желании расторгнуть Договор или заключить его на новых условиях.

    4.3. Заказчик вправе во внесудебном одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив уведомление в письменной форме (возможно электронным письмом по

    e-mail: ….. ) за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

    5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    5.1. Все изменения, дополнения и приложения к Договору признаются действительными и являются неотъемлемой его частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

    5.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    5.3. При желании Заказчика провести работы в праздничные и выходные дни, а также в ночное время, после 22 часов, оплата увеличивается в два раза от договорной цены.

    Работа в праздничные и выходные дни, а также в ночное время, проводится по письменной заявке Заказчика.

    5.4. При изменении реквизитов Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление не позднее 5 (пяти) дней со дня такого изменения.

    5.5. Разногласия и споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

    5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Договор подряда по дезинфекции, дезинсекции, дератизации

    ДОГОВОР ПОДРЯДА

    по дезинфекции, дезинсекции, дератизации

    в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению для Заказчика работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в отношении помещений, оборудования и иного имущества Заказчика, характеристики которых указаны в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, далее – Работы.

    1.2. По окончании выполнения работ (при условии своевременного, полного и качественного выполнения работ), Подрядчик сдает, а Заказчик принимает их результат и оплачивает их стоимость в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

    1.3. Подрядчик выполняет работы на основании следующей лицензии: .

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Подрядчик обязуется:

    2.1.1. Выполнять работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, в соответствии с условиями настоящего договора, ГОСТами и ТУ, лицензионными условиями, действующими в Российской Федерации для данного вида работ, используемых расходных материалов. В случае существенных отступлений Подрядчиком от условий настоящего договора Заказчик имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке и на предъявление требования к Подрядчику о возмещении причиненных убытков Заказчику в полном объеме. Работы по настоящему договору выполняются в сроки, указанные в графике выполнения работ – Приложение №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

    2.1.2. Обеспечить работы необходимыми материалами (в частности, необходимыми растворами, химическими веществами, иными расходными материалами, разрешенными для использования в Российской Федерации, качество которых должно соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим в Российской Федерации для данного вида расходных материалов), подлежащими использованию в процессе выполнения работ, а также оборудованием и инструментарием для выполнения работ. Стоимость расходных материалов, а также иных эксплуатационных расходов, подлежащих, соответственно, использованию и несению в процессе выполнения работ по настоящему договору, входит в стоимость работ, выполняемых Подрядчиком. Подрядчик обязан получить все необходимые документы (обязательность предоставления которых предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации), подтверждающие безопасность предоставленных материалов, включая сертификационные документы, при условии, что используемые Подрядчиком расходные материалы, которые используются Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной сертификации; по требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии документов о качестве расходных материалов, используемых в процессе выполнения работ.

    2.1.3. В письменной форме сообщать немедленно Заказчику о какой-либо необходимости проведения дополнительных работ, что может повлечь соответствующее увеличение стоимости работ с целью дальнейшего согласования обеими Сторонами подобных изменений в письменной форме.

    2.1.4. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, касающиеся хода и качества выполнения работ, соблюдения сроков их выполнения, качества предоставленных Подрядчиком расходных материалов, немедленного устранения (исправления) обнаруженных недостатков за счет средств Подрядчика, если такие указания Заказчика не противоречат условиям настоящего договора.

    2.1.5. В течение всего срока выполнения работ предоставлять беспрепятственный доступ представителей Заказчика к отдельным участкам выполняемых работ для осуществления контроля Заказчиком за качеством выполняемых работ, а также предоставлять для проверки любые материалы и документы, отражающие отдельные стадии и результаты выполняемых работ.

    2.1.6. Получить (при необходимости) все требующиеся разрешения и согласования, необходимые для начала и выполнения работ Подрядчиком в полном объеме, оговоренном в настоящем договоре.

    2.1.7. Обеспечить и гарантирует отсутствие каких-либо прав третьих на расходные материалы, подлежащие использованию в процессе выполнения работ.

    2.1.8. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды при выполнении работ.

    2.1.9. Подрядчик несет риск случайного повреждения (порчи) или случайной гибели расходных материалов, а также оборудования и инструмента, используемых при выполнении работ до момента окончания срока настоящего договора.

    2.1.10. Подрядчик несет ответственность за соблюдение работниками Подрядчика требований действующих в Российской Федерации нормативных актов по охране труда, технике безопасности, санитарных норм и правил, пожарной безопасности, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение работ средствами пожаротушения, их исправное состояние, а также за последствия несоблюдения вышеуказанных требований, норм и правил при выполнении работниками Подрядчика работ; также Подрядчик обязуется обеспечить и несет ответственность за организацию необходимого ограждения места производства работ с целью предотвращения аварий, катастроф, несчастных случаев и других негативных последствий. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ специалистами соответствующей виду и сложности работ квалификации.

    2.2. Подрядчик вправе:

    2.2.1. Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения работ, при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение субподрядчиков. В этом случае ответственность за качество выполнения работ (в том числе и за качество работ, выполненных субподрядчиками) в целом по настоящему договору несет Подрядчик; в данном случае Подрядчик выступает перед заказчиком как генеральный подрядчик, а перед субподрядчиком – как заказчик. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за наличием у субподрядчиков всех требующихся разрешений (в том числе, соответствующей лицензии на выполнение работ) и согласований, необходимых для начала и выполнения работ субподрядчиками работ в полном объеме, оговоренном в настоящем договоре.

    2.2.2. Выполнить работы ранее сроков выполненных работ, установленных согласно п.2.1.1 настоящего договора.

    2.3. Заказчик обязуется:

    2.3.1. Принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора;

    2.3.2. В случае выявления Заказчиком нарушений Подрядчиком условий договора, выдавать письменное распоряжение об их устранении, а при необходимости – о приостановке выполнения работ до устранения нарушений условий договора или расторжения настоящего договора.

    2.4. Заказчик вправе:

    2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ (посредством визита на отдельные участки выполнения работ), соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, требовать устранения (исправления) обнаруженных недостатков за счет средств Подрядчика.

    3. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

    3.1. Заказчик, получивший сообщение (сообщение может быть направлено Подрядчиком Заказчику посредством письменной уведомления, телеграммы, официальной телефонограммы) Подрядчика о готовности к сдаче выполненных в каждом случае выполнения работ, обязан приступить к их приемке не позднее банковских дня с даты получения вышеуказанного сообщения от Подрядчика. Приемка выполненных работ, при условии отсутствия у Заказчика претензий к качеству выполненных работ, должна быть осуществлена в течение дней с даты начала приемки выполненных работ.

    3.2. Сдача-приемка выполненных работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, оформляется посредством подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работ предоставляется Подрядчиком Заказчику в каждом случае выполнения работ, согласно настоящего договора, в 2-х экземплярах одновременно с направлением сообщения о готовности к сдаче выполненных по настоящему договору работ.

    4.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет рублей, в том числе НДС (18%).

    4.2. Оплата стоимости выполняемых работ осуществляется Заказчиком в течение дней с даты подписания договора.

    4.3. Размер стоимости работ может корректироваться посредством подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

    4.4. Форма оплаты: безналичный расчет, согласно предоставленных Подрядчиком оригиналов счетов на оплату стоимости выполненных работ.

    4.5. В случае оплаты стоимости выполняемых работ на условиях предварительный оплаты, при невозможности (техническая невозможность, форс-мажорные обстоятельства, досрочное расторжение настоящего договора, иные обстоятельства) выполнения работ в объеме, качества и в течение сроков, обусловленных в настоящем договоре, Подрядчик обязан возвратить сумму предоплаты, ранее уплаченную в счет оплаты стоимости работ, не позднее банковских дней с даты направления Подрядчику Заказчиком письменного требования о возврате ранее уплаченной Заказчиком суммы предоплаты, как безосновательно полученной Подрядчиком суммы денежных средств. Вышеуказанные денежные средства возвращаются Подрядчиком Заказчику за вычетом стоимости работ, фактически выполненных на дату направления Заказчиком письменного требования о возврате сумм предварительной оплаты, при условии соответствия качества выполненной части работ условиям настоящего договора и требованиям действующего законодательства, действующим в Российской Федерации для данного вида работ (при этом возврат суммы предоплаты не зависит от того – были ли приобретены Подрядчиком расходные материалы и привлечены иные ресурсы в количестве, необходимом для выполнения всего объема работ по настоящему договору, или нет).

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. Подрядчик несет следующую ответственность по настоящему договору: В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим договором, последний уплачивает Заказчику пеню в размере % от стоимости работ, просрочка в выполнении которых была допущена Подрядчиком, за каждый день всего периода просрочки. В случае несвоевременного возврата сумм предоплаты в порядке, установленном п.4.5 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере % от несвоевременно возвращенной суммы предоплаты за каждый день просрочки возврата Подрядчиком сумм предоплаты. Пеня, указанная в данном пункте, настоящего договора, уплачивается за весь период просрочки, независимо от продолжительности периода просрочки, за который начисляется пеня.

    5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Настоящему договору, что повлекло причинение Подрядчику убытков, Заказчик действия (бездействия) которого повлекли причинение Подрядчику убытков, обязан возместить убытки, причиненные по вине Заказчика, в полном объеме в части, не покрытой неустойкой. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Настоящему договору, что повлекло причинение Заказчику убытков, Подрядчик действия (бездействия) которого повлекли причинение Заказчику убытков, обязан возместить причиненные убытки в полном объеме, независимо от наличия вины Подрядчика (умысла или неосторожности) в причинении убытков. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности возмещения причиненных убытков в полном объеме и от выполнения своих обязательств по Настоящему договору.

    6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    6.1. В случае наступления определённых обстоятельств, препятствующих какой-либо из Сторон исполнить взятое на себя обязательство по настоящему договору, неисполняющая Сторона полностью освобождается от ответственности за неисполнение при условии, что:

    • возникшее обстоятельство не могло быть принято ею в расчёт при заключении настоящего договора;
    • данное препятствие она не могла избежать или преодолеть при исполнении обязательства;
    • вышеуказанное препятствие или его последствия явились следствием причин, находящихся вне контроля неисполняющей Стороны.

    6.2. Обстоятельствами, отвечающими требованиям, указанным в п.6.1 являются: а) пожары; б) наводнения; в) войны; г) блокада; д) землетрясение.

    6.3. Сторона, для которой окажется невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору ввиду обстоятельств, указанных в п.6.1, п.6.2 настоящего договора, будет обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о возникновении и о прекращении действия вышеуказанных обстоятельств не позднее календарных дней с момента их начала или прекращения. Уведомление должно содержать сведения о дате возникновения (прекращения), характере обстоятельств и их возможных последствиях. В случае невыполнения требований данного пункта, а также п.6.4 настоящего договора стороны не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как на основании освобождения от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору.

    6.4. При возникновении вышеуказанных обстоятельств, срок исполнения договорных обязательств отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать эти обстоятельства или их последствия, но не более календарных дней.

    6.5. Если вышеуказанные обстоятельства и их последствия продлятся более календарных дней, Стороны на основе взаимных переговоров принимают решение о дальнейшей судьбе настоящего договора.

    7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение дней. Если какая-либо из сторон не исполнит или ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по настоящему договору, срок действия настоящего договора продлевается до момента полного исполнения обеими сторонами своих обязательств по настоящему договору.

    7.2. Настоящий договор может быть изменен, досрочно расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в любое время. Настоящий договор может быть изменен, досрочно расторгнут также в иных случаях и на основаниях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

    8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

    8.1. Возникающие по настоящему договору споры Стороны урегулируют путём взаимных переговоров.

    8.2. Все споры и разногласия, возникающие в процессе действия настоящего договора, Стороны будут урегулировать путем взаимных переговоров. В случае недостижения согласия по результатам взаимных переговоров по всем разногласиям, вследствие которых возник спор, данный спор подлежит передаче на рассмотрение и разрешение соответствующего хозяйственного суда по подсудности, в порядке, установленном действующим хозяйственным процессуальным законодательством Российской Федерации.

    9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    9.2. После подписания настоящего договора все предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

    9.3. Все изменения, вносимые в текст настоящего договора, будут иметь юридическую силу только при условии их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

    9.4. Все приложения к настоящему договору, акты сдачи-приемки выполненных работ, дополнительные соглашения, подписанные уполномоченными представителями Сторон, составляют неотъемлемую часть настоящего договора.

    9.5. По настоящему договору Подрядчик не вправе уступать третьим лицам прав требования к Заказчику, возникающих из настоящего договора. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Заказчика.

    9.6. Условия настоящего договора не распространяются на отношения между сторонами настоящего договора, возникшие до вступления настоящего договора в силу и, связанные с предметом настоящего договора (все случаи выполнения работ, указанных в п.1.1 настоящего договора).

    Договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию

    Компетентные сотрудники компании «ЭКО-СТОЛИЦА» занимаются оформлением санитарной документации, необходимой для прохождения проверок Роспотребнадзора. В том числе, доступны услуги по оформлению договоров:

    Возможно заключение договоров дератизации дезинфекции и дезинсекции на однократную обработку, а также на долговременное обслуживание.

    Среди наших клиентов как государственные учреждения, так и частные компании. Направления их деятельности самые разные:

    • сельскохозяйственные компании;
    • точки общественного питания;
    • продуктовые и непродовольственные магазины;
    • производства;
    • жилищно-коммунальные хозяйства;
    • складские помещения и хранилища;
    • транспортные компании;
    • медицинские центры, салоны красоты, спортивные комплексы и т.д.);
    • гостиничные комплексы.

    Также мы подготавливает акты проведения санитарных работ. Они также требуются во время проверок надзорных органов.

    Безусловно, помимо подготовки документации мы проводим санитарные мероприятия на различного рода объектах:

    • частные квартиры и дома;
    • парковые зоны;
    • садовые участки;
    • производственные помещения.

    «ЭКО-СТОЛИЦА. Корпоративный» — специальная программа дезинсекции и дератизации

    Основу нашей деятельности составляет именно работа с корпоративными клиентами. Наша компания существует более 9 лет и за это время зарекомендовала себя как лояльного и надежного партнера.

    Постоянные клиенты пользуются комплексным пакетом услуг, программой PestControl и другими современными методиками.

    Программа PestControl включает в себя комплекс всех необходимых мероприятий по осуществлению контроля численности грызунов и насекомых на конкретной территории.

    Для наших корпоративных клиентов разработана специальная программа по обеззараживанию объектов — «ЭКО-СТОЛИЦА. Пакет корпоративный». Для уточнения информации свяжитесь с нашим оператором по указанным на сайте телефонам.

    Мероприятия, технологии дезинсекции дезинфекции и дератизации

    Программа для корпоративных клиентов включает в себя следующие функции:

    1. Тщательный анализ производственного помещения (офиса, склада, цеха и т.д.) с целью определения его санитарного состояния, выявления нарушений и заражений. В процессе анализа выявляются все места локализации патогенных микроорганизмов, грызунов или насекомых.
    2. Разработка индивидуального плана обработок. На основе полученных сведений разрабатывается стратегия по истребительным или профилактическим процедурам. В случае имеющихся нарушений первым делом проводятся истребительные мероприятия, а затем профилактические, как того требуют СаНПиН.
    3. Осуществление работ с применением современного оборудования и надежных препаратов, безопасных для человека.
    4. Выдача актов выполненных работ, которые запрашивает представитель Роспотребнадзора во время проверок.

    В арсенале сотрудников «ЭКО-СТОЛИЦЫ» последние разработки для проведения быстрых и результативных мероприятий. Передовой методикой является обеззараживание помещений так называемым туманом.

    Технология тумана

    Процедура подразумевает следующую схему действий: мастер определяет необходимое средство, подготавливает его, рассчитав концентрацию и дозировку, после чего помещает его в особый аппарат — генератор тумана. После этого приведенный в действие генератор нагнетает вещество, распыляя его на мельчайшие частицы в пространстве. Распространенное таким образом средство создает на всех поверхностях тонкую невидимую пленку, которая:

    • оказывает обеззараживающее действие, убивая все потенциально опасные вирусы и организмы;
    • имеет пролонгированное действие, то есть эффект сохраняется в течение нескольких недель.

    Существует две разновидности данной услуги: обработка холодным и горячим туманом. В том и другом случае используется отдельный вид генератора. При обработке холодным туманом применяется более простой аппарат, перед процедурой требуется отодвинуть всю мебель от стен для достижения наилучшего результата. Вариант горячего тумана предполагает более сложный генератор, он нагревает средство до комнатной температуры, прежде чем распылить его. Эта разновидность дезинфекции более эффективна и применяется в зараженных помещениях, тогда как дезинфекция (дератизация, дезинсекция) холодным туманом имеет более низкую стоимость и больше подходит для профилактических мероприятий.

    При условии обеззараживания всего объекта целиком, предоставляется гарантия.

    Обязателен ли договор с СЭС на дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию?

    Особенности ведения бизнеса в нашей стране зачастую приводит к тому, что многие предприниматели и организации, при учреждении юридического лица пользуются услугами посредников, которые сами собирают и подают все документы в соответствующие государственные органы для регистрации предприятия, после чего новоиспеченное юр. лицо начинает свою деятельность даже не представляя о том, что многие документы и договоры необходимо продлевать из года в год и следить за их исполнением, чтобы не нарваться на штрафы или проблемы с клиентами в случае их заболеваний.

    При отсутствии договора дератизации и дезинсекции на организацию может быть наложен запрет на деятельность до 90 суток и штраф до 20 000 руб!

    Наличие договора с СЭС на оказание услуг – это не только уверенность в том, что проверки Роспотребнадзора не приведут к череде штрафных санкций, но и уверенность за свою репутацию перед клиентами. Крысы, мыши, тараканы и клопы – это не только разносчики возбудителей инфекций, бактерий и микробов, но и фактор, влияющий на эффективность работы сотрудников компании, которые в условиях антисанитарии и в соседстве с паразитами вряд ли смогут работать с повышенной отдачей. Не говоря уже о клиентах, которые вряд ли захотят прийти в магазин или ресторан, где повсюду снуют тараканы и крысы или заселиться в гостиницу, где ночами кусают клопы.

    Федеральный закон №52 — ФЗ («О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), Статья 29 («Организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий»), пункт 3 гласит:

    Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона.

    Что необходимо знать о договоре дезинфекции, дератизации и дезинсекции

    1. Договор на проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции заключается с организацией в момент её учреждения и продлевается/перезаключается на протяжении всего периода существования.
    2. Сотрудничество по обработке предприятия от грызунов и насекомых возможно лишь с компетентной санитарной службой, имеющей лицензию и сертификаты на все используемые дезинфекционные средства.
    3. Отсутствие насекомых и грызунов не является основанием для отсутствия договора дезинфекции, дератизации и дезинсекции. Профилактические меры необходимо проводить регулярно. Истребительные меры назначаются при обнаружении признаков вредителей.
    4. Отсутствие договора с СЭС в компании (либо наличие составленного неверно) грозит значительным штрафом и делает невозможным получение лицензии на осуществляемую деятельность.
    5. Договор оформляется в двух экземплярах.

    Настоящий договор с СЭС службой на оказание услуг дезинфекции, дератизации и дезинсекции должен включать:

    • Действующие реквизиты Заказчика и Исполнителя;
    • Указание площади обрабатываемых помещений или территорий;
    • Частоту производимых обработок и их стоимость;
    • Приложенные акты выполненных работ в количестве, равном количеству проведенных обработок по договору;
    • Заверенные подписи обеих сторон.

    Санитарные правила проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации

    Согласно настоящим действующим требованиям Роспотребнадзора и органов СЭС в РФ, юридическое лицо обязано поручать выполнение данных мероприятий специализированным службам, имеющим соответствующий сертификат, и заключить с ними договор на долговременное обслуживание по дератизации, дезинфекции и дезинсекции.

    В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, минимальная кратность обследования/обработки — 1 раз в квартал (например, непродовольственные склады), рекомендуемая — 1 раз в месяц (торговля, пищевое производство).

    Договор на дезинфекцию

    Специфический договор дезинфекции необходим (СП 3.5.1378-03) компаниям, предоставляющим парикмахерские услуги, медицинским организациям, салонам красоты, бассейнам, баням, саунам. Особенность предприятий этого типа состоит в том, что в них человек получает услуги, которые тесно сплетены с нормами личной гигиены. Дезинфекция помещений, парикмахерских и медицинских инструментов, оборудования позволяет гарантировать безопасность оказываемых услуг.

    Кроме того, организациям, чья деятельность связана с транспортировкой пищевых продуктов, требуется договор на дезинфекцию транспорта.

    Договор на дезинсекцию

    Договор на дезинсекцию требуется значительно большему кругу предприятий (СанПиН 3.5.2.1376-03), в их числе:

    • предприятия пищевой промышленности;
    • предприятия общепита;
    • объекты и торговые точки, занимающиеся распространением продовольствия и сырья;
    • учреждения медицинского формата;
    • салоны красоты и парикмахерские;
    • бани, фитнес-клубы, бассейны;
    • отели, дома отдыха, гостиницы, санатории, общежития;
    • склады пищевого сырья и продовольственной продукции;
    • терминалы таможни, вокзалы, морские и речные порты;
    • морские и воздушные суда, наземный транспорт (тот, что перевозит людей, продовольствие, животных).

    Продовольствие, пищевые отходы, продовольственное сырье – все это является средой благоприятной для появления и размножения самых разных насекомых, избавиться от которых поможет профилактическая и внеплановая дезинсекция.

    Договор на дератизацию

    Так как грызуны представляют серьёзную угрозу для здоровья человека, договор на дератизацию (СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.3.1129-02) обязателен для всех организаций.

    Заключить договор с нашей СЭС службой и забыть обо всех проблемах с паразитами и вредителями, а также о штрафах и неприятностях при проверках. Мы предоставляем все необходимые документы и акты. Профилактические обработки производится четко в обозначенные договором сроки.

    Договор на дератизацию, дезинфекцию, дезинсекцию

    С каждым годом вредители становятся все более устойчивыми к применяемым против них химикатам. Поэтому и договоров на дезинсекцию и дератизацию Москва и область заключают все больше. Однако понимают для чего нужны эти документы далеко не все. В связи с чем, число обманутых и недовольных пользователей также растет. Если вы не знаете, как должен выглядеть типовой договор на дезинфекцию, какие аспекты он должен отражать и чем отличаться от договора дератизации, но хотели бы узнать, мы расскажем.

    На что стоит обратить внимание физическим лицам

    Физическим лицам договор на дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию позволяет получить своеобразную гарантию, что обработка их помещения, территории или транспорта будет производиться согласно регламенту. В этом документе должны быть обязательно отражены следующие факты:

    • Обязанности сторон (чтобы вы могли контролировать уровень оказываемых услуг).
    • Финальная стоимость работ (чтобы к их окончанию ценник не вырос вдвое, а то и втрое).
    • Гарантии (чтобы в случае некачественной обработки можно было повторить процедуру бесплатно или вернуть деньги, ссылаясь на договор дератизации или дезинсекции).
    • Полное наименование санитарной организации и ее реквизиты (чтобы знать, кому предъявлять претензии, если работа будет выполнена ненадлежащим образом).
    • Сроки (чтобы иметь представление об объемах работ и их продолжительности).

    Что играет первостепенную роль для юридических лиц

    Что же касается юридических лиц, то для них договор на дезинфекцию и дератизацию предприятия – это не только надежный способ оградить себя от некачественных услуг, но и требование законодательства. Согласно ФЗ №52, посвященному вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия РФ, каждое юридическое лицо (и организации, и общества и ИП) обязано регулярно проводить мероприятия профилактического характера, а также иметь договор дератизации и дезинсекции, который мог бы подтвердить их соответствие санитарным правилам и нормам страны документально. Отсутствие такого документа может не только повлечь серьезные штрафы (размер которых определяется индивидуально), но и привести к приостановке деятельности юридического лица на срок до 90 дней, к его окончательному закрытию (при неоднократных нарушениях) или к отказу в выдаче ему лицензии на вид деятельности.

    Типовой договор на дератизацию и дезинсекцию для предприятия, заключается он на год и при необходимости продлевается. Одним из пунктов его обязательно должно быть оформление актов выполненных работ и других документов, необходимых для предъявления контролирующим органам. Даже если помещение, где ваша организация базируется и оказывает услуги, вредители обходят стороной, договор со специализированной организацией все равно должен быть у вас «на руках». В первую очередь это касается объектов, имеющих повышенную эпидемиологическую значимость:

    • Общепиты и предприятия пищевого производства;
    • Помещения продовольственных складов, организаций (магазинов) и торговли;
    • Субъекты коммунально-бытового обслуживания;
    • Организации медицинского профиля.

    Помимо договора дезинсекции не менее важен и договор дезинфекции. Все мероприятия, проводимые согласно ему, должны не только быть заверены документально, но и заноситься в специализированный журнал учета дез. средств. В установленном порядке этот документ требуется для следующих видов деятельности:

    • Общепитам и предприятиям пищевой промышленности;
    • Медицинским и лечебно-профилактическим учреждениям;
    • Организациям, оказывающим косметические услуги;
    • Физкультурно-оздоровительным и детским учреждениям;
    • Объектам водоснабжения и канализации;
    • Жилым помещениям гостевого типа (гостиницам, общежитиям и т.п);
    • Помещениям с повышенной пропускной способностью (вокзалы, метро, порты, терминалы).

    Договор дезинсекции, дезинфекции и дератизации с позиции санитарных служб

    Однако важно понимать, что договор на проведение дезинсекции и дератизации – это обоюдоострый камень, и защищать он призван интересы обеих сторон. Чем больше в нем прописывается обязательств сторон и их возможностей, тем более компетентного и грамотного подхода можно ожидать от службы, которую вы выбрали для сотрудничества.

    Заключая договор на дератизацию, пристальное внимание стоит уделять пунктам, регламентирующим обязанности и права исполнителя заказа. Там могут быть прописаны условия, в которых мастер имеет право принять волевое решение и провести часть обработки по своему усмотрению, не согласовывая изменения с заказчиком (например, распылить большую дозу химикатов или охватить большую территорию при обработке). Также там находит свое отражение ответственность, которую несет исполнитель в случае порчи того ли иного имущества. Как правило, санитарные службы стремятся обезопасить себя от ненужных проблем. Поэтому, если ваш договор на дезинсекцию и дератизацию содержит фразу о том, что за порчу вещей в ходе обработки исполнитель ответственности не несет, убедитесь что из не подлежащих обработке объектов все более или менее хрупкое и ценное изолировано. В противном случае, все эти упущения могут быть истолкованы против вас.

    Как видите, договор на дезинсекцию (и другие услуги) – это не просто формальность. Простой клочок бумаги способен уберечь вас от целого ряда проблем. Однако подписывать его стоит лишь с проверенными службами, которые не только предъявляют требования к клиенту, но и готовы предоставить ему различные гарантии (как то: защиту объектов от повреждений, скорость обработки, результативность и т.п). Чтобы заключить договор на дезинсекцию, дератизацию и дезинфекцию с Единой Санитарной Службой, от вас потребуется не более дня. Просто наберите номер: +7(495)2553853, и наш специалист подробно ознакомит вас с этой услугой.

    Договор на услуги дезинфекции