Договор на техническое обслуживание и ремонт оборудования № / Дополнительное соглашение № / к Договору на техническое обслуживание и ремонт оборудования

Главная > Документ

Договор на техническое обслуживание и ремонт оборудования №____ / Дополнительное соглашение №_____/ к Договору на техническое обслуживание и ремонт оборудования

Фирменное название ЮЛ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице должность/ФИО лица – подписанта документа, действующего/ей на основании реквизиты документа, уполномачивающего лицо подписывать Договор, с одной стороны и Фирменное название ЮЛ, именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующего/ей на основании реквизиты документа, уполномачивающего лицо подписывать Договор, осуществляющего деятельность в соответствии с Лицензией № ______ от __________г. в лице должность/ФИО лица – подписанта документа, заключили настоящий Договор №___ / Дополнительное соглашение №___ к Договору №___ о нижеследующем.

1. Изложить Договор в следующей редакции:

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТА (ОТИ) – аэродромы, объект или объекты, предназначенные для обслуживания воздушных судов и (или) пассажиров, осуществления операций с грузами, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса объекты.

СУБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ — юридические и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств или использующие их на ином законном основании

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ – совокупность правил и процедур допуска лиц и транспортных средств на ОТИ.

ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ – совокупность организационно-технических мероприятий и правил, направленных на исключение возможности бесконтрольного передвижения персонала, пассажиров и транспортных средств на ОТИ.

АКТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (АНВ) — противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий

КЗА контролируемая зона аэропорта – рабочая площадь Московского аэропорта Домодедово, прилегающая к ней территория и расположенные вблизи здания или часть их, доступ в которые контролируется.

САБ – служба авиационной безопасности ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ».

Инструкция по оформлению Стейтмента – документ, содержащий Форму Стейтмента, а также правила по её заполнению, размещённый в Data Room / на сайте, в соответствии с п.9.6.2. настоящего Договора.

Отчетный период – каждый календарный месяц в течение срока действия настоящего Договора.

Стейтмент – подготовленный в электронном виде документ, содержащий информацию о выполненных Исполнителем в отчетном периоде работах, форма и правила заполнения, которого указаны в Инструкции по оформлению Стейтмента; основанием для оплаты по настоящему Договору не является.

Data Room – веб-приложение, используемое для обеспечения размещения сторонами электронных версий документов, оформляемых по настоящему Договору, уведомления сторон о факте такого размещения, фиксирования фактов ознакомления с размещенными электронными версиями документов.

Работы – деятельность Исполнителя по техническому обслуживанию, ремонту и покраске оборудования. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Оборудование — совокупность технологического оборудования производственных служб. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, ремонут и покраску указан в Приложение № 8 к настоящему Договору.

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнять работы, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом и покраской транспортных средств/спецтехникипринадлежащего Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Права и обязанности сторон по Договору.

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Обеспечить прибытие персонала для устранения возникших неисправностей оборудования в течение с момента поступления сообщения о неисправности от дежурного и операторского персонала Заказчика, в том числе в выходные, праздничные дни и в ночное время.

3.1.2. Соблюдать минимальные требования при покраске оборудования в соответствии с Приложением № 16 «Требования по покраске оборудования».

3.1.3. Осмотреть Оборудование и оформить Заказ — наряд (в соответствии с формой Приложение №7) на проведение работ и поставку запасных частей и расходных материалов с указанием начала проведения работ, а также срока исполнения заказа. Заказ – наряд должен быть подписан Заказчиком.

3.1.4. Выполнить работы согласно Заказ — наряда своими и/или привлеченными силами и средствами, предоставить необходимые для проведения работ инструменты, расходные материалы и запасные части. Допускается использование материалов и запасных частей, предоставленных Заказчиком.

3.1.5. Ставить в известность Заказчика обо всех изменениях срока выполнения работ. Новый срок выполнения работ согласовывается с Заказчиком путем переоформления Заказ — наряда. Заказ — наряд должен быть подписан Заказчиком. Срок выполнения работ указывается в Заказ — наряде, оформленном в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Договору.

3.1.6. Обеспечить во время проведения работ сохранность имущества Заказчика.

3.1.7. При нахождении на территории Заказчика выполнять требования пожарной, экологической безопасности, санитарных правил, пропускного режима и требований Инструкций, регламентирующих движение автотранспорта на территории КЗА в соответствии с Правилами пользования аэродромом аэропорта Домодедово (/img/shema.zip).

3.1.8. Предоставлять по требованию представителя Заказчика для ознакомления необходимую информацию и/или документацию, касающуюся производимых работ.

3.1.9. Давать рекомендации по эксплуатации оборудования.

3.1.10. Своевременно, в срок не более часов, с момента окончания работ, информировать Заказчика об окончании работ и готовности оборудования.

3.1.11. Детали, замененные в процессе ремонта, выдаются Заказчику.

3.1.12. Предоставлять гарантию на работы (Приложение №9).

3.1.13. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора и далее, не реже одного раза в год, письменно направлять в адрес Управляющего директора ООО ДС действующую номенклатуру (перечень) должностей сотрудников Исполнителя, осуществляющих деятельность в КЗА и/или ОТИ в соответствие с формой, установленной Приложением № 13 Перечень сотрудников Исполнителя, осуществляющих на законных основаниях деятельность в КЗА и/или на ОТИ к Договору

3.1.14. В течение 1 (одного) календарного дня после кадрового перемещения (увольнения, перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания, в отношении персонала Исполнителя, осуществляющего деятельность в КЗА и/или ОТИ письменно информировать об изменениях Управляющего директора ООО ДС.

3.1.15. В течение 5 (пяти) календарных дней после кадрового перемещения (увольнения, перевода сотрудника и т.д.) или изменения штатного расписания в отношении сотрудников, осуществляющих деятельность в КЗА и/или ОТИ или наличия иных обстоятельств, обусловливающих отсутствие необходимости в допуске персонала Исполнителя в КЗА и/или ОТИ , сдать соответствующие постоянные пропуска в бюро пропусков ООО ДС с составлением Акта возврата (сдачи) пропуска в соответствие с формой, установленной Приложением № 15 «Акта возврата (сдачи) пропусков Исполнителя в бюро пропусков ООО ДС» к настоящему Договору.

3.1.16. В случае потери пропуска, оформленного на персонал и / или на автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы Исполнителя, в течение 1 (одного) календарного дня после выявления, письменно проинформировать о данном факте Управляющего директора ООО ДС..

3.1.17. Доводить до персонала Исполнителя, осуществляющего деятельность в КЗА и/или ОТИ «Правила поведения персонала Исполнителя в КЗА и/или на ОТИ», указанные в Приложении № 14 к настоящему Договору и обеспечить их соблюдение.

3.1.18. При оформлении пропусков на персонал и / или на автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы Исполнителя руководствоваться Порядком обращения пропусков Исполнителя (Приложение №11 к настоящему Договору).

3.1.19. До ___ числа месяца, следующего за окончанием отчетного периода направлять Заказчику на адрес электронной почты, указанный в Приложении № 4 к настоящему Договору / размещать в соответствующую папку Data Room, надлежащим образом заполненный Стейтмент за соответствующий отчетный период, содержащий информацию об исполнении Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору за соответствующий отчетный период. Исполнитель обязуется в течение ___ дней с момента получения от Заказчика мотивированный замечаний по представленному Стейтменту осуществить доработку Стейтмента по представленным Заказчика замечаниям.

3.1.20. В течение ___ дней с момента согласования Сторонами Стейтмента за соответствующий отчетный период направлять Заказчику на бумажном носителе подписанный проект Акта выполненных работ за отчетный период, оформленный в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору. В проект Акта выполненных работ за отчетный период по настоящему Договору не могут быть включены работы, не указанные в согласованном Стейтменте за соответствующий отчетный период.

3.1.21. Исполнитель должен предоставить Сертификаты соответствия и другие документы, разрешающие Исполнителю выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, в случае запроса данных документов Заказчиком.

3.1.22. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять Заказчику подписанные со своей стороны 2 экземпляра Акта сверки взаиморасчетов за отчетный месяц по состоянию на первое число текущего месяца действия настоящего Договора, содержащий информацию о состоянии взаиморасчетов Заказчика и Исполнителя по итогам отчетного месяца.»

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплачивать выполненные работы по стоимости и в сроки, указанные в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2.2. Оказывать содействие в проведении работ, предоставлять место для проведения работ с учетом сезонности, обеспечивать присутствие ответственного лица в месте проведения работ, уполномоченного принимать решения по выполнению работ и замене деталей (или их закупке), узлов и агрегатов согласно рекомендациям Исполнителя.

3.2.3. Своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, относящихся к предмету настоящего Договора.

3.2.4. В течении ____ дней после предоставления/размещения в соответствующей папке Data Room Исполнителем Стейтмента, рассмотреть полученный вариант Стейтмента за отчетный период и передать Исполнителю на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в Приложении № 4 к настоящему Договору,/разместить в соответствующей папке Data Room свое согласование относительно представленного Стейтмента (в этом случае Стейтмент считается согласованным сторонами) либо свои мотивированные замечания относительно представленного Стейтмента (в этом случае Стейтмент не считается согласованным сторонами).

3.2.5. В течение ____ дней после предоставления Исполнителем проекта Акта выполненных работ за отчетный период по настоящему Договору, рассмотреть полученный вариант Акта за отчетный период и передать Исполнителю один экземпляр подписанного Акта либо направить свои мотивированные возражения против подписания Акта. Заказчик вправе не рассматривать и не реагировать на проекты Актов, направленные Исполнителем для подписания за те отчетные периоды, относительно которых сторонами не согласован Стейтмент в порядке, предусмотренном п.3.1.19 и п.3.2.4. настоящего Договора.

3.2.6. В течении 5 дней после предоставления Акта сверки Исполнителем, подписать полученные экземпляры Акта сверки взаиморасчетов за отчетный период и передать Исполнителю один экземпляр подписанного указанного Акта либо направить свои мотивированные возражения против подписания Акта.

3.3. Любые изменения состава и стоимости выполненных работ по настоящему Договору, должны быть оформлены в письменной форме путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору до начала выполнения работ.

3.4. Исполнитель не обязан выполнять работы, не предусмотренные настоящим Договором до подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

3.5. Любые исходящие от сторон по настоящему Договору письма, содержащие, в том числе предложения Заказчика в адрес Исполнителя произвести те или иные работы, не предусмотренные настоящим Договором и/или по ценам/стоимости не соответствующим настоящему Договору, обязательства Исполнителя и/или Заказчика в отношении производства тех или иных работ, а также письма иным образом касающиеся изменения видов, цены или условий оплаты работ по настоящему Договору, рассматриваются сторонами исключительно в качестве предложений по заключению соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.6. Режим кадрового нейтралитета.

3.6.1. Исполнитель обязуется соблюдать в отношении персонала Заказчика Режим кадрового нейтралитета, установленный в Приложении № 10 к настоящему Договору.

4.1. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

4.2. Заказчик производит расчет с Исполнителем в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных Исполнителем работ, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика, помимо оплаты за выполненные работы, уплаты штрафной договорной неустойки в размере % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, начиная с даты возникновения задолженности по оплате.

5.3. В случае некачественного и несвоевременного выполнения работ согласованных в Заказ — наряде, Заказчик вправе отказаться от приемки оплаты этих работ.

5.4. В случае просрочки выполнения работ в сроки, согласованные в порядке, установленном настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты штрафной договорной неустойки в размере % от стоимости невыполненных /несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

5.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных п.3.6. Режим кадрового нейтралитета настоящего Договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объеме убытки, причиненные таким нарушением, включая расходы на обучение, профессиональную подготовку Работника Заказчика, любые иные расходы Заказчика, связанные с подбором нового Работника, но в любом случае не менее:

5.6. В случае нарушения Исполнителем условий, указанных в п. 7.1., 7.2. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере за каждый факт разглашения информации, составляющей коммерческую тайну. При этом уплата штрафа, указанного в настоящем пункте, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных п. 7.3. настоящего Договора.

5.7. В случае нарушения Контрагентом своих обязательств по пунктам 3.1.13 — 3.1.17 настоящего Договора и п.8 Приложения № 14 к настоящему Договору («Правила поведения сотрудников Исполнителя в КЗА и/или на ОТИ») Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 20 000 рублей за каждый факт нарушения. При этом уплата штрафа, указанного в настоящем пункте, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных п.3.1.13 — 3.1.17 настоящего Договора и п.8 Приложения 14 к настоящему Договору.

В случае нарушения Исполнителем пунктов 3.1.13 — 3.1.17 настоящего Договора Управляющий директор ООО ДС. вправе принять решение о приостановке (блокировке) и изъятии пропусков Исполнителя с письменным уведомлением Исполнителя.

5.8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой части своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие после заключения настоящего Договора. При этом сроки исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких (форс-мажорных) обстоятельств и их последствий.

5.8.2. Стороны обязаны в течение календарных дней с момента начала действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить по телеграфу (факсу, телексу, телефону, электронной почте) друг друга о начале действия данных обстоятельств, а по окончании их действия – об их окончании. При этом сообщение должно быть подтверждено представителями органов власти или торгово-промышленной палаты региона, подвергшегося действию вышеупомянутых форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает нарушившую Сторону права на освобождение от договорных обязательств в силу сложившейся ситуации, за исключением случаев, когда такое неуведомление обусловлено самими обстоятельствами непреодолимой силы.

5.8.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнения обязательств любой из Сторон по настоящему Договору составит более месяцев, Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора либо его части.

5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Исполнитель, обязан уплатить Заказчику предусмотренные настоящим Договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме убытки сверх неустойки.

5.10. В случае нарушения Исполнителем обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей оплате за услуги.

Порядок разрешения споров.

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, его нарушением, расторжением и недействительностью, подлежат урегулированию путем переговоров. При этом Стороны соглашаются, что рассмотрение претензий Исполнителя к Заказчику осуществляется с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору «Порядок рассмотрения претензий».

6.2. В случае не достижения согласия между Сторонами в процессе переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

7.1 Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в частности какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре.

7.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее трех лет после его истечения/прекращения.

7.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации обладателем которой является другая Сторона по настоящему договору, должна возместить ущерб, причиненный такими действиями другой Стороне.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с момента подписания .

8.2. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год с даты его вступления в силу.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика путем направления Исполнителя соответствующего уведомления за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения — срок должен быть короче срока, указанного в пункте о немотивированном расторжении в следующих случаях:

8.3.1. Если Исполнитель нарушит сроки выполнения своих обязательств по Договору на 1/2/3/4 и т.д. календарных дней, по причинам, не зависящим от Заказчика.

8.3.2. Исполнитель нарушит неоднакратно свои обязательства по настоящему Договору.

8.4. Независимо от наличия или отсутствия оснований для одностороннего расторжения договора, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Договора, Заказчик в любом случае, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Исполнителю соответствующего немотивированного уведомления за срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней даты расторжения.

9. Прочие условия.

9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме, путем изложения Договора и/или Приложений к нему в новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2. Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную информацию о контактных лицах сторон по договору, адреса электронной почты для осуществления контактов указаны в Приложении № 4 к настоящему Договору.

9.3. Исполнитель обязуется передавать любую документацию, оформляемую в рамках и/или во исполнение настоящего Договора, включая официальную переписку между Сторонами, любым из нижеуказанных способов:

1. путем отправки документации службой курьерской доставки

2. путем непосредственной передачи документации в подразделение документооборота Заказчик по адресу, указанному в Приложении №4 к настоящему Договору. Вся передаваемая в рамках настоящего Договора документация должна передаваться с Сопроводительным письмом, содержащим:

Перечень передаваемой документации

Регистрационный номер настоящего Договора (согласно печати Заказчика)

В случае передачи любой документации иным способом и с использованием иных реквизитов, кроме указанных в настоящего Договора (она считается не принятой Заказчиком и подлежит уничтожению. Стороны не вправе ссылаться на такие документы как принятые Заказчком и/или обязательные к исполнению в отношениях между собой и/или третьими лицами.

9.4. Договор составлен на лист, Приложения в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждая страница Договора и Приложений к нему подписана представителями Сторон.

9.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения:

9.5.1. Приложение №1 – Стоимость выполняемых работ

9.5.2. Приложение №2 – Порядок и условия расчетов по договору

9.5.3. Приложение №3 – Сроки выполнения работ

9.5.4. Приложение №4 – Юридические адреса и реквизиты Сторон

9.5.5. Приложение №5– Порядок рассмотрения претензий

9.5.6. Приложение №6 – Форма Акта выполненных работ

9.5.7. Приложение №7 – Форма Заказ — наряда

9.5.8. Приложение №8 – Перечень оборудования

9.5.9. Приложение №9 – Гарантийные обязательства по договору

9.5.10. Приложения №10 – Режим кадрового нейтралитета

9.5.11. Приложения №11 — Порядок обращения пропусков Исполнителя

9.5.12. Приложения №12 — Перечень сотрудников Заказчика, имеющих право сопровождения лиц и транспортных средств Исполнителя в КЗА и/или ОТИ

9.5.13. Приложение №13 – Перечень сотрудников Исполнителя, осуществляющих на законных основаниях деятельность в КЗА и/или на ОТИ

9.5.14. Приложение № 14 — Правила поведения сотрудников Исполнителя в КЗА и/или на ОТИ

9.5.15. Приложение № 15 — Форма Акта возврата (сдачи) пропусков Исполнителя в бюро пропусков ООО ДС

9.5.16. Приложение № 16 — Требования по покраске оборудования

9.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора также являются следующие документы:

9.6.1. Режим кадрового нейтралитета — размещён в архиве, доступном на сайте

Наименование документа в архиве на сайте / в Data Room: «Режим кадрового нейтралитета».

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:

9.6.2. Инструкция по оформлению Стейтмента — размещён в Data Room / в архиве, доступном на сайте /ru/main/other_docs/Инструкция_по_оформлению_Стейтмента.zip Наименование документа в архиве на сайте / в Data Room: «Инструкция по оформлению Стейтмента».

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей: bd970b4ee4ab64441778b3f9c99d5bb5

9.7. Изменение документов, размещённых в Data Room / на сайтах.

9.7.1. Документы, перечисленные в п.9.6 настоящего Договора являются неотъемлемой частью настоящего Договора в редакции, размещённой после подписания настоящего Договора последней Стороной, становятся обязательными для Исполнителя с момента направления ему Заказчиком соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору. В таком уведомлении должно быть указано новое наименование файла в архиве (если наименование изменялось), а также новое значение контрольной суммы (хэша), сформированной для документа по алгоритму md5.

В случае, если документы размещаются на сайте, а не в DataRoom:

9.7.3. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия негласных изменений документа, указанного в п.9.6 настоящего Договора, является совпадение контрольной суммы (хэша), указанного в п.9.6 настоящего Договора (либо сообщённого Заказчиком Исполнителю в порядке, предусмотренном п.9.7.2 настоящего Договора), с контрольной суммой (хэшем) файла, размещённого в архиве, доступном на сайте, указанном в п.9.6 настоящего Договора.

В случае спора Стороны также соглашаются признать доказательственную силу материалов интернет архива WAyback Machine (/web/).

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания/ государственной регистрации в регистрирующем органе, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания Договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено __ (__) листах, на русском и языке, в экземплярах – по одному для каждой из сторон, . Каждый лист дополнительного соглашения заверен подписью представителей Сторон.

Дополнительное соглашение к договору подряда: образец

В настоящее время законодательством не предусмотрено унифицированной формы дополнительного соглашения, оно составляется в произвольной форме, но при его составлении необходимо руководствоваться правилами, которые применяются при составлении данных документов.

Соглашение вступает в силу только после его подписания обеими сторонами.

Руководствуясь статьей 702 Гражданского Кодекса РФ под понятием сторон договора подразумеваются заказчик и подрядчик.

Заказчик — это лицо (физическое или юридическое), которое обязуется принять результат работы и оплатить его. Подрядчик же — это юридическое лицо, которое обязуется за определенную плату эти работы выполнить.

Основные цели составления дополнительного соглашения к договору подряда:

  • изменение срока действия основного договора;
  • изменения стоимости работ;
  • изменение перечня требуемых работ или их объема.

В том случае, когда необходимо изменить некоторые условия соглашения, составлять дополнительное соглашение к каждому пункту не нужно. Целесообразно все указать в одном. При этом необходимо ссылаться на главу 37 Гражданского Кодекса РФ.

Для того чтобы было понятно о каком документе идет речь и к какому соглашению он является приложением, в верху документа указываются реквизиты и дата составления документа.

Используемые в соглашении наименования, а также имена обязательно полно и четко прописываются. Суммы отражаются цифрами и прописью. В случае пренебрежения данным правилом документ может быть оспорен и признан недействительным. При внесении изменений в положения глав и пунктов договора, в дополнительном соглашении необходимо ссылаться на нумерацию этих пунктов и глав.

В случае определения стоимости работ необходимо ссылаться на расчетную смету. Смета может является приложением к дополнительному соглашению и является его неотъемлемой частью.

При отсутствии сметы, вся информация включается в дополнительное соглашение. Это наименование и объем работ, которые следует произвести дополнительно, сумма доплаты за них, а также сроки выполнения и оплаты.

Дополнительное соглашение может быть составлено только с согласия заказчика и подрядчика, при составлении его в одностороннем порядке этот документ не имеет юридической силы.

Дополнительное соглашение составляется в двух экземплярах — по одному для каждой стороны.

Положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются неизменными и являются обязательными для сторон.

Действие договора прекращается выполнением сторонами принятых на себя по договору обязательств, а именно после того, как подрядчик выполнит работы, а заказчик примет результат работ и произведет оплату.

При отсутствии в основном договоре пункта о том, в какой форме будет производиться оплата (наличным либо безналичным расчетом) данный пункт может быть отражен в дополнительном соглашении.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область

+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 511-69-42
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Доп. соглашение к договору подряда: образец

Образец соглашения здесь.

Дополнительное соглашение № 3

к договору подряда № 172 от 29 сентября 2016 г.

г. Орел «12» января 2017 г.

ООО «ЗигЗаг», в лице генерального директора Пархоменко Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Кривые Ручки», в лице директора Федорова Степана Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору подряда №172 от «29» сентября 2016 г. о нижеследующем:

  1. По настоящему дополнительному соглашению Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы по текущему ремонту помещений, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную дополнительным соглашением цену.
  2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему дополнительному соглашению работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.
  3. Стоимость выполненных работ по настоящему дополнительному соглашению составляет 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей. Оплата производится в следующем порядке: Заказчик производит 100% оплату в течение 3 (трех) дней с момента выполнения работ и подписания Акта выполненных работ.
  4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
  5. Положения договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и являются обязательными для сторон.

ООО «Кривые Ручки»

Договор подряда на выполнение проектных работ.

Как составить договор подряда на оказание услуг, читайте тут.

Доп. соглашение к договору подряда: бланк

Бланк соглашения здесь.

Дополнительное соглашение №____
к договору подряда №____ от ________________20__ г.

г. _________________ «____» ___________________ 20__ г.

__________________________________________, в лице _______________________________________, действующ___ на основании _________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________________, лице _______________________________________, действующий на основании ____________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору подряда №____ от «___» ____________20__ г. о нижеследующем:

  1. По настоящему дополнительному соглашению Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы по текущему ремонту помещений, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную дополнительным соглашением цену.
  2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему дополнительному соглашению работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.
  3. Стоимость выполненных работ по настоящему дополнительному соглашению составляет ______________________________ (_____________________________) рублей. Оплата производится в следующем порядке: Заказчик производит 100% оплату в течение 3 (трех) дней с момента выполнения работ и подписания Акта выполненных работ.
  4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
  5. Положения договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и являются обязательными для сторон.

Доп. соглашение к договору подряда об увеличении объема работ

Бланк соглашения здесь.

Дополнительное соглашение №___

к договору подряда______ от «__»______ ____ г.

об увеличении цены договора в связи с увеличением объема работ

г. _______________ «__»___________ ____ г.

____________________ в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующ___ на основании _____________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

  1. В связи с увеличением объемов работ Стороны договорились внести в Договор подряда N _____ от «__»___________ ____ г. (Далее — «Договор подряда») следующие изменения.
  2. Изложить пункт _____._____ в следующей редакции: «Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить в срок с «___»____________ ____ г. по «___»____________ ____ г. следующие работы: _______________________________________________________». (указать дополненный объем работ)
  3. Установить доплату к общей стоимости Договора подряда в размере _____ (__________) рублей и принять п. _____._____ в следующей редакции: «Стоимость работ поручаемых Подрядчику по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.»
  4. Настоящее Соглашение вступает в силу с «__»___________ ____ г. и действует в течение всего срока действия Договора подряда.
  5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором подряда.

Адреса и реквизиты Сторон:

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область

+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 511-69-42
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Дополнительное соглашение к договору подряда — образец

Дополнительное соглашение к договору подряда — это документ, который позволят скорректировать уже имеющиеся договоренности сторон. О том, как юридически грамотно подготовить такое соглашение, расскажет предлагаемая нами статья.

Допсоглашение к договору подряда

Заключая сделку, ее участники, согласно положениям статьи 153 ГК РФ, совершают действия, которые направлены на установление, изменение или аннулирование взаимных прав и обязанностей. Однако может случиться и так, что уже после подписания договора возникает необходимость изменения его положений. Это требует совершения дополнительной сделки, то есть подписания дополнительного соглашения к договору подряда, устанавливающего, меняющего или аннулирующего уже возникшие права и обязанности сторон.

Положения статьи 450 ГК РФ разрешают сторонам вносить изменения и дополнения в уже заключенный договор в любое время с момента его подписания. Вносимые изменения приобретут юридическую силу с момента подписания дополнительного соглашения, согласно требованиям пункта 3 статьи 453 ГК РФ, хотя стороны вправе и изменить данное положение, придав тем самым внесенным изменениям обратную силу.

Примечание: допсоглашение само по себе не является самостоятельной сделкой, поскольку неразрывно связано с базовым контрактом, а потому не имеет ни юридического, ни практического смысла при отсутствии самого договора подряда.

Законодательство не предполагает каких-либо специальных ограничений в отношении сроков составления допсоглашений, их объема, количества или характера. Что же касается содержания такого документа, то в отношении него действуют те же нормы, которыми стороны должны руководствоваться при заключении основного договора. Соответственно, допсоглашение к договору подряда должно учитывать требования главы 37 ГК РФ, которой определены требования непосредственно к договору подряда.

Изменения после частичного исполнения договора

В гражданском обороте нередки ситуации, когда изменения в договор вносятся уже по ходу его фактического исполнения или даже тогда, когда одна из сторон полностью выполнила свои обязанности. В такой ситуации стоит помнить, что в силу положений пункта 4 статьи 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возврата того, что было ими выполнено до момента внесения изменений. Однако данная норма не является императивной, т. е. стороны вправе в своем соглашении предусмотреть и иной порядок. В то же время сторона, исполнившая (полностью или частично) свои обязанности, вправе потребовать у контрагента встречного исполнения в части, пропорциональной выполненным обязательствам.

Порядок заключения дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда, образец

В договоре подряда участвуют 2 стороны (заказчик и подрядчик), поэтому подписать допсоглашение к нему должны оба обозначенных субъекта. При этом важно помнить, что допсоглашение, как и сам договор, должно отражать действительную волю сторон в силу требований части 2 статьи 1 ГК РФ. Односторонний отказ либо изменение взятых на себя участником сделки обязательств положения пункта 1 статьи 310 ГК запрещают, за исключением ситуаций, которые прямо обозначены данным кодексом или иными нормативными документами.

Поскольку допсоглашение — неотъемлемая часть договора, порядок его заключения, согласно статье 452 ГК РФ, должен быть точно таким же, как и при заключении основного документа. Если же сторонами в базовом договоре установлен определенный порядок действий, направленных на составление допсоглашения (порядок и сроки направления оферты и ее акцепта, ведения переговоров и т. д.), то стороны обязаны руководствоваться требованиями договора.

Важно помнить, что нормы главы 37 ГК РФ не определяют специальных требований к форме подрядного контракта, поэтому в отношении подряда действуют общие нормы статей 159 и 161 ГК РФ, допускающие как устную, так и письменную его форму сделки. Выглядеть в итоге допсоглашение может примерно так:

Дополнительное соглашение к договору подряда

Петров Николай Иванович (далее — Заказчик), паспорт гражданина РФ серии 5421 № 325647, проживающий по адресу: г. Красногорск, ул. Южная, д. 9, и ООО «Ремстрой» в лице директора Панкратова Николая Федоровича, действующего согласно уставу, заключили настоящее Соглашение во изменение следующих пунктов договора подряда № 12/с от 10.06.2018 (далее — Договор):

    Пункт 1.2 Договора изложить следующим образом:
    «1.2. Подрядчик вправе привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц в качестве субподрядчиков».

Дополнить пункт 1.2 Договора подпунктом 1.2.1 следующего содержания:
«1.2.1. В случае привлечения к исполнению настоящего договора третьих лиц в качестве субподрядчиков подрядчик, согласно части 3 статьи 709 ГК РФ, приобретает статус генерального подрядчика и несет полную ответственность перед Заказчиком за действия привлеченных им субподрядчиков, выполненных с нарушением настоящего Договора».

  • Прочие условия Договора, не оговоренные в настоящем Соглашении, сохраняют свою юридическую силу.
  • Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах и является неотъемлемой частью договора подряда № 12/с от 10.06.2018.
  • Реквизиты и подписи Сторон
  • Петров Николай Иванович, паспорт гражданина РФ серии 5421 № 325647

    адрес: Красногорск, ул. Восточная, д. 9

    (подпись) Петров Н. И.

    адрес: Красногорск, ул. Мира, д. 4

    Доп соглашение на ремонт