Договор
на озеленение территории

дата и место подписания

___ (наименование или ФИО) ___, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующего на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с одной стороны, и___ (наименование или ФИО) ___, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», влице ___ (должность, ФИО) ___, действующего на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с другой стороны, вместеименуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по озеленению следующих объектов: _________________, _________________, _________________, расположенных по адресам: _________________, _________________, _________________ (далее — объекты), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:
— улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;
— расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— работы по озеленению объектов;
— подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;
— доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;
— посадка деревьев и кустарников;
— устройство газона;
— устройство цветников;
— расстановка малых форм архитектуры.

1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);
— обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;

— уведомлять Подрядчика о ___ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) ___

на объектах не позднее ______ с момента их происшествия.

1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.
Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.

3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.

3.3. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком акта (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный акта (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.

3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6. В случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный акт выполненных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.

4.2.4. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п. 4.4.1 настоящего Договора, направить Подрядчику подписанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с п. 4.4.3 дать соответствующие указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика приступить к составлению Проекта работ, Сметы работ и Графика выполнения работ. Указанные документы должны быть составлены не позднее «___»________ ___ г. и направлены Заказчику на утверждение.

4.4.2. Не позднее ______ с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в п. 4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N __). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее «___»________ ___ г.

4.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________ (_________________) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.

7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

9.4.1. Приложение N __ — График выполнения работ.

9.4.2. Приложение N __ — Акт выполненных работ.

9.4.3. Приложение N __ — Спецификация Заказчика.

Типовой договор по государственным закупкам услуг по озеленению территории

Акционерное общество «Локомотив» (далее – АО «Локомотив») объявляет о повторном проведении в филиалах АО «Локомотив» государственных закупок услуг по озеленению, благоустройству территорий способом запроса ценовых предложений.

Заказчик: Акционерное общество «Локомотив», /1, сайт – www . lokomotiv . kz ;

Организатор государственных закупок:

Наименование филиала — организатора государственных закупок

Адрес проведения государственных закупок

Дата проведения государственных закупок

«Защитинское эксплуатационное локомотивное депо»

14 октября 2008г. в 12-00 часов

Государственные закупки по озеленению, благоустройству территорий способом запроса ценовых предложений:

Наименование закупаемых товаров

Рябина обыкновенная (2,0-2,5м)

Оплата за оказанные услуги будет производиться по факту оказания услуг.

по государственным закупкам услуг по озеленению территории

г. ________ «___» _________ 2008 года

Акционерное общество «Локомотив», именуемое в дальнейшем «Заказчик» «Локомотив» — «_________________ эксплуатационное локомотивное депо» _______________, действующего на основании доверенности от «_____» ____________ 200__ года №____, с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000- III «О государственных закупках» и на основании протокола итогов по проведению государственных закупок услуг по озеленению территории № _____ от «____» _____________ 2008 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель оказывает услуги по озеленению территории Заказчика согласно Приложения № 1 к настоящему договору, являющегося его неотъемлемой частью (далее – Услуги), а Заказчик оплачивает эти Услуги.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _______________ (_______________________________________) тенге.

2.2. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору включает в себя стоимость саженцев, оказание услуг, а также все налоги, сборы, платежи и прочие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего Договора производит предоплату в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости Услуг.

2.3.2. Расчет между Заказчиком и Исполнителем за фактически оказанные по настоящему Договору Услуги осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней даты выставления Исполнителем счета–фактуры, подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг и акта сверки, путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

3. Срок оказания и приемки Услуг

3.1. Исполнитель оказывает Услуги в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Заказчиком Исполнителю заявки на оказание услуг.

3.2. Приемка оказанных Услуг осуществляется в порядке, установленном действующими нормами и правилами в Республики Казахстан.

3.3. Услуги считаются оказанными после выполнения Исполнителем обязательств в соответствие с условиями настоящего Договора и подписания уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг.

4. Права и обязанности Сторон

4 .1. Заказчик обязан:

4.1.1. предоставить Исполнителю площадку для оказания Услуг по настоящему Договору;

4.1.1. по завершении оказания Исполнителем Услуг подписать акт оказанных услуг;

4.1.3. произвести оплату за фактически оказанные Исполнителем Услуги.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. вносить изменения в объем оказываемых Услуг в пределах стоимости Услуг по настоящему Договору, с обязательным письменным извещением Исполнителя;

4.2.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в пунктах 5.3 и 6.5 настоящего Договора.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. оказать Услуги в объеме и в срок, указанные в настоящем Договоре;

4.3.2. обеспечить своими силами и за свой счет доставку на территорию Заказчика необходимой для оказания Услуг техники и озеленительных материалов;

4.3.3. по завершении оказания Услуг подписать акт оказанных услуг.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. требовать от Заказчика оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от неоплаченной суммы.

5.2. За нарушение Исполнителем обязательств по срокам оказания Услуг, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента, но не более 10 (десяти) процентов от общей стоимости Услуг по настоящему Договору.

5.3. При нарушении качества оказываемых Услуг Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор и произвести оплату за фактически оказанные Исполнителем Услуги.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, издание нормативных актов и распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих оказанию услуг) при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору невозможным.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде.

6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за его неисполнение.

6.5. В случае, когда таковые обстоятельства будут длиться свыше двух месяцев, Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор и произвести расчеты за фактические оказанные Услуги.

6.6. Договор о государственных закупках может досрочно расторгнуть на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»;

2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

7.2. Неурегулированные путем переговоров споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего договора или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат рассмотрению по действующему законодательству Республики Казахстан.

8. Дополнительные условия

8.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам, без письменного на то согласия другой Стороны.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2008 года.

8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Услуги по озеленению договор

Договор оказания услуг по озеленению

№ __________

г. Москва «___» ______ 20__г.

ООО ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по оформлению интерьера помещений (объектов) Заказчика декоративными растениями, далее именуемое «озеленение», в соответствии с условиями настоящего Договора и согласованной сторонами Сметой, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг и своевременно оплачивать вышеуказанные услуги.

1.2. Услуги по озеленению производятся на объекте, расположенном по адресу, указанному Заказчиком в приложении к настоящему договору.

Исполнитель обязуется выполнять следующие услуги, указанные в приложениях к настоящему договору:

2.1. Закупка, поставка и посадка растений на объекте.

2.2. Закупка и поставка кашпо под растения.

2.3. Закупка и поставка расходных материалов (грунт, керамзит и т.д.).

3.1. Оказывать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные Приложениях к настоящему Договору.

3.2. Обеспечивать при оказании услуг выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

3.3. Сдавать Заказчику оказанные услуги по акту выполненных работ с указанием их стоимости .

4.1. Принимать у Исполнителя оказанные услуги по акту.

4.2. Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренном Приложениями к настоящему договору.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия договора устанавливается с __________ г. по ___________ г.

5.2. В случае если за месяц до окончания календарного года не от одной из сторон не поступит уведомление о расторжении настоящего договора, договор считается продленным на следующий календарный год. Количество продлений не ограничено.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, указанную в Приложения к настоящему Договору, в порядке и на условиях определенных в приложениях к настоящему договору.

4.2. Стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг по факту их исполнения.

— надлежащее качество используемых материалов,

— качество оказания услуг в соответствии с действующими нормами и Сметой;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 (шести) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

9.ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в следующих случаях:

— задержки Исполнителем сроков сдачи услуг более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

— систематического несоблюдения Исполнителем требований Заказчика по качеству оказанных услуг.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях:

— финансовой несостоятельности Заказчика;

— неисполнения Заказчиком условий Договора в части нарушения порядка взаиморасчетов, оговоренных в ст.6 Договора;

— консервации или остановки Заказчиком приема оговоренных услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок более чем 5 дней.

10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Споры по поводу исполнения настоящего договора или в связи с ним разрешаются путем переговоров сторон, а при не достижении соглашения – в Арбитражном суде г. Москвы.

Озеленение

Существует много способов украсить интерьер, но наиболее изысканным является фитодизайн. Живые растения помогут вам решить сразу несколько задач – от улучшения микроклимата до создания отдельных зон. Но чтобы внутреннее озеленение действительно было успешным, необходим грамотный подбор растений и правильный уход за ними.

Доверьте подбор растений мастеру озеленения. Он поможет вам подобрать растения, подобные по условиям содержания, а также предложит оптимальную частоту профессионального обслуживания.

Большое количество реализованных проектов дают Терракультур право считаться одной из лучших компаний в данной сфере. Высокий профессионализм команды, умноженный на истинную любовь к растениям, – вот формула нашего успеха. Специалистам компании под силу выполнение любой задачи, и мы делаем это качественно, независимо от того, речь идет о крупном торговом центре или небольшом офисе.

Кто чаще всего заказывает услугу?

К озеленению могут прибегнуть абсолютно все, кто владеет недвижимостью, будь то частный загородный дом или небольшое арендуемое помещение в любом районе Москвы. Такой декор будет уместным в заведениях, связанных со сферой обслуживания:

  • в ресторанах – для придания особой атмосферы умиротворения и спокойствия;
  • в гостиницах и отелях – чтобы подчеркнуть высокий статус заведения и запомниться клиенту;
  • в салонах красоты, фитнес центрах, магазинах и т.д.

Создание композиций из живых растений также является востребованной услугой в крупных бизнес-центрах и офисах. Места большого скопления посетителей, например, торговые центры, также нуждаются в озеленении. Стены из цветов поглощают шум и выгодно подчеркивают достоинства таких зданий – простор и обилие свободного места.

Что входит в услуги по озеленению

Обращаясь в Терракультур, вы можете рассчитывать на профессиональную помощь по следующим направлениям:

  • разработка дизайн-проекта любой сложности – учитывая особенности объекта и его стилистическое оформление, специалисты по озеленению подбирают варианты расстановки элементов декора и кашпо. Сюда также входит визуализация помещения и подбор растений ;
  • установка вертикальных конструкций, интерьерный и ландшафтный дизайн;
  • установка дополнительного освещения;
  • профессиональный уход с гарантийной заменой растений.

С нашей помощью вы не только сможете озеленить помещение, но и заказать гарантийное обслуживание. Для этого клиенты компании подписывают договор, согласно которому получают право на замену растений, потерявших декоративный вид, и возможность проведения профилактики заболеваний. Звоните, чтобы заказать озеленение у лучших мастеров фитодизайна:

Услуги по озеленению и благоустройству в городе

Петр Александров

Вы заметили, как по-особому красиво выглядят старинные купеческие города? И не только потому, что их облагораживают исторические архитектурные конструкции. Не меньшую роль здесь играют деревья, в зелени которых буквально утопает подобный населенный пункт.

Увы, но мегаполисы, в которых многоквартирные дома вырастают прямо на глазах, не отличаются богатством зелени, а население, в прямом смысле, задыхается от пыли и смога. Почему так происходит? Завершающим этапом работы строительных компаний, чаще всего, является стандартное благоустройство, а именно:

  • вывоз строительного мусора;
  • выравнивание площадок придомовых территорий;
  • установка скамеек возле подъездов.

И никакого упоминания о создании зеленой зоны!

Учимся у провинции

Думается, что и вам случалось бывать в небольших городках, где частный сектор горазд на выдумку. Вот взяли в одном таком населенном пункте жители улицы Пушкина и общим собранием решили, что возле каждого дома у них расположатся: цветочные клумбы; вырезанные из дерева герои сказок знаменитого автора. Сказано – сделано.

Конечно, во дворах многоэтажных домов скопление самодельных конструкций будет выглядеть нелепо, да и уюта такой хаос не добавит. Зато в мегаполисах существуют специальные компании, которые осуществляют услуги по озеленению и благоустройству дворовых участков.

К кому обратиться?

Еще раз отметим, что самостоятельное обустройство дворовой территории – дело благородное. И если у вас в ТСЖ есть организатор с творческой жилкой, то попробовать воплотить необычное дизайнерское решение, конечно, можно.
Но помните, то существуют определенные снип, озеленение и благоустройство надлежит выполнять в соответствии с ними. Для тех, кто не знает, уточним, что СНИП – это строительные нормы и правила, принятые исполнительной властью.

И чтобы не пришлось «исправлять и перекраивать» ваш двор, прибегните к услуге компании по озеленению. Тем более, что таких фирм сегодня немало. Спросите у менеджеров, какие именно территории они уже обустроили и облагородили, не поленитесь посмотреть результат их творения «вживую» и выберите лучшего, на ваш взгляд, исполнителя.

Из кого выбирать?

Если фирма готова привести в норму двор новостройки и, в то же время, не боится заняться озеленением и реконструкцией придомовой территории сталинского дома – это говорит о высоком профессиональном уровне специалистов. И даже если услуги по озеленению в этой компании стоят несколько выше, чем у конкурентов, смело приглашайте ее на свой участок.

Но как найти специалистов, чтоб их стиль работы совпадал с вашим вкусом? Нет ничего проще. Погуляйте по городу пешком, посетите разные скверы и парки, найдите тот, в который вам захочется вернуться еще. А теперь спросите у владельца, какая фирма ведет у него работы по озеленению. И — заключайте договор с этим творческим коллективом.

Изучаем каталог

У разных компаний свои представления и понятия о благоустройстве территории. Чтобы впоследствии не разочароваться, сразу:

  1. Изучите каталог фирмы.
  2. Убедитесь в положительной репутации компании.
  3. Узнайте стоимость озеленения квадратного метра.
  4. Определитесь с ассортиментом пород деревьев, сортов трав и цветов.

А теперь, если все вас устраивает, можно приступать к составлению проекта. Специалисты советую подходить к работе комплексно, то есть не ограничиваться озеленением, а поручить фирме, полностью благоустроить территорию. Сюда обычно входит выравнивание территории, создание сливов, дорожек, автостоянок. Строительство и оснащение оборудованием детских и спортивных площадок. И вокруг всего этого проводится озеленение – создаются аллеи, клумбы, газоны и т.д. Кроме того потребуются и МАФ – малые архитектурные формы, то есть скамейки, фонари и урны.

Раз и навсегда?

Солидная компания сразу предупредит потенциального клиента, что работы по озеленению – это не разовый проект. Ведь деревья и кустарники, да и многолетние цветы растут, размножаются, а потому нуждаются в постоянном уходе. Их формы следует корректировать, направлять рост веток « в нужное русло».

Поэтому фирма по озеленению, при заключении договора, уточняет у клиента, что именно он желает получить в конечном итоге: долгосрочное сотрудничество с обслуживанием на постоянной основе или разовую услугу по высадке растений. В первом случае заказчик снимает с себя все проблемы по озеленению своей территории и уходу за растениями, как текущему, так и сезонному. Во втором он получает готовый объект – облагороженную территорию в соответствии с изначально согласованным планом и в дальнейшем сам заботится о поддержании ее в хорошем состоянии. В том числе следит за растениями.

Кто-то скажет, что не стоит тратить неимоверные суммы, ведь на озеленение цены нынче немаленькие. Посадим пару кустиков и успокоимся. Но если в вашем дворе живут неравнодушные люди, готовые «за спасибо» следить за порядком в родном уголке, то, конечно, найдутся и меценаты, способные оплатить услуги по озеленению. А нет, так осуществите разовый сбор средств в пользу красоты и чистоты, и вы не пожалеете.

Услуги по озеленению договор